КонсультантПлюс Краснодар

Аналитические обзоры

05.09.2016

Юристу, кадровику от 5 сентября 2016 г.

05.09.2016

Банк откроет счет российской организации, если сведения о ней есть в ЕГРЮЛ

Требуется наличие в ЕГРЮЛ данных в том числе об ИНН организации и о дате постановки на налоговый учет. Если необходимая информация есть, банки открывают юрлицам счета и депозиты, предоставляют право использовать корпоративные электронные средства платежа. Ранее это допускалось, только когда предъявлено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 241-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)

Нельзя взыскать за период просрочки проценты и по ст. 317.1 ГК РФ, и по ст. 395 ГК РФ

Поставщик требовал взыскать с покупателя оба вида процентов за один период просрочки. Кассация подтвердила вывод о том, что одновременное взыскание - двойная мера ответственности. Отметим, по мнению Пленума ВС РФ, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ проценты мерой ответственности не являются. Начисление процентов по ст. 395 ГК РФ с начала просрочки не влияет на начисление законных процентов.

Документ: Постановление АС Московского округа от 22.08.2016 по делу N А41-102819/2015

Что понимается под законными процентами? (Перечень позиций высших судов)

Какие разъяснения об ответственности за нарушение обязательств дал Пленум ВС РФ?

В договоре поставки можно предусмотреть право покупателя удержать санкции при расчете

Стороны могут согласовать, что покупатель вправе удерживать штрафные санкции и пени из окончательных платежей, причитающихся поставщику. В данном случае неустойка была удержана за просрочку поставки товара. В судебной практике подобное взыскание не разпризнавалось правомерным, и эта ситуация не стала исключением. Суд в обоснование своего мнения сослался на позицию ВАС РФ.

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 16.08.2016 по делу N А56-43048/2015

Как начисляется неустойка за просрочку поставки части партии товара? (*Путеводитель по судебной практике)

Как согласовать в договоре поставки условие о неустойке? (*Путеводитель по договорной работе)

Суд может отказать в возврате денег за товар, если покупатель нарушил порядок приемки

Покупатель потребовал вернуть деньги за поставленный товар, утверждая, что он некачественный. Суд это требование не удовлетворил. Он пояснил: покупатель не выполнил согласованные условия приемки, отсутствовали доказательства того, что товар ненадлежащего качества. Кподобному выводу приходили ВАС РФ и другие суды.

Документ: Постановление АС Уральского округа от 17.08.2016 по делу N А50-21822/2015

Как согласовать в договоре поставки порядок приемки товара? (*Путеводитель по договорной работе)

Какие вопросы о применении Инструкций N N П-6, П-7 возникают при приемке товара? (*Путеводитель по судебной практике)

Появилась форма заявки о внесении в ЕГАИС сведений о розничной продаже алкоголя

Электронная форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже (возврате) маркированной алкогольной продукции не единственная, которую утвердил Минфин. Установлены не только формы, но и сроки подачи данных. Так, сведения об акте списания продукциипредставляются не позднее следующего рабочего дня после даты списания.

Документ: Приказ Минфина России от 15.06.2016 N 84н (вступает в силу 10 сентября 2016 года)

Сайт ФНС: нотариально удостоверять решение об увеличении уставного капитала надо не всегда

ФНС сообщила, в каком случае ООО не нужно предоставлять нотариально заверенное решение об увеличении уставного капитала для госрегистрации изменений в учредительные документы. По мнению ведомства, такое решение не требуется предоставлять, если уставный капитал вырос благодаря вкладам других обществ, присоединенных к ООО при реорганизации.

Документ: Информация ФНС России

Как увеличить уставный капитал на основании заявления третьего лица о принятии в ООО? (*Путеводитель по корпоративным процедурам)

Какие вопросы возникают в связи с увеличением уставного капитала ООО? (*Путеводитель по корпоративным спорам)

Минфин планирует увеличить минимальную розничную цену водки

Цена с НДС и акцизом, не ниже которой в розницу продается водка крепостью свыше 38%, но не более 40% спирта, может составить 197 руб. за 0,5 литра готовой продукции. Сейчас эта цена равна 190 руб.

Документ: Проект Приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=52579)

Публичное обсуждение завершается 26 сентября 2016 года

* Текст документа доступен только в коммерческой версии КонсультантПлюс.
Заказать бесплатную демонстрацию или обратиться в региональный центр КонсультантПлюс.

05.09.2016

Бухгалтеру от 5 сентября 2016 г.

05.09.2016

Невыгодное условие договора - помеха для вычета НДС

По условиям договора до перехода права собственности покупатель не может распоряжаться товарами. Они отражены на забалансовом счете.

Минфин указал: в такой ситуации принять НДС к вычету нельзя, поскольку у покупателя нет права использовать товары в облагаемых НДС операциях.

Отметим, из другого письма ведомства следует, что вычет можно применить по счету-фактуре, выставленному до перехода права собственности на товар. Однако неясно, перешло ли это право на момент применения вычета. Полагаем, при принятии НДС к вычету переход права собственности значения не имеет. Важно, чтобы выполнялись необходимые для вычета условия.

Документ: Письмо Минфина России от 22.08.2016 N 03-07-11/48963

Применяется ли вычет "ввозного" НДС, если товар учтен на забалансовом счете? (*Путеводитель по налогам)

Минтруд разъяснил вопрос об указании в трудовом договоре норм выдачи смывающих средств

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте, указываются в трудовом договоре. По мнению Минтруда, включать эти положения в договор не требуется, если работнику такие средства не предоставляются согласноТиповым нормам.

Документ: Письмо Минтруда России от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-3000

В чем особенности выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств? (*Путеводитель по кадровым вопросам)

Если внесенный в 6-НДФЛ реквизит не соответствует действительности, возможен штраф

ФНС объясняет это тем, что в НК РФ нет определения понятия "недостоверные сведения". Напомним, что с 2016 года для налоговых агентов предусмотрена ответственность за представление документов с такими сведениями.

Ведомство поясняет, что любые не соответствующие действительности реквизиты, внесенные в форму 2-НДФЛ и форму 6-НДФЛ, можно отнести к недостоверным. К недостоверности могут приводить любые ошибки, которые допустил налоговый агент при указании, например, персональных данных налогоплательщика, кодов доходов и вычетов, суммовых показателей.

Налоговая служба также обращает внимание на то, что вопрос о привлечении к ответственности должен рассматриваться исходя из фактических обстоятельств. Следует учитывать в том числе смягчающие обстоятельства и обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения.

Документ: Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515

ДСВ-3, порядок ее представления и формат передачи в электронном виде обновлены

Такое постановление ПФР вступает в силу 10 сентября. Форму ДСВ-3 направляют работодатели, которые перечисляют дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и (или) взносы работодателя в пользу застрахованных лиц.

Документ: Постановление Правления ПФР 09.06.2016 N 482п (вступает в силу 10 сентября 2016 года)

Форма 0503174 бюджетной отчетности подается в составе раздела 4 пояснительной записки

К такому выводу пришел Минфин, проанализировав раскрываемую в форме информацию. В Инструкции N 191н не указано, что форма 0503174 относится к какому-либо разделу пояснительной записки. Напомним, форму 0503174 составляет получатель бюджетных средств в случае, если имеет полномочия администратора доходов. В ней содержатся данные о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) ГУПов, МУПов и иных организаций с госучастием.

Документ: Письмо Минфина России от 20.07.2016 N 02-06-10/42573

02.09.2016

Специалисту по Госзакупкам от 2 сентября 2016 г.

02.09.2016

Участник электронного аукциона может передать по доверенности любой объем полномочий

Закон N 44-ФЗ не ограничивает объем полномочий, которые участник аукциона вправе передавать третьему лицу. Напомним, согласноположениям этого Закона в закупке может участвовать сам участник либо его представитель. В последнем случае для подтверждения полномочий необходима доверенность, которая выдана и оформлена в соответствии с гражданским законодательством.

Документ: *Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2016 N ОГ-Д28-6789

Об изменении госконтракта нужно сообщить в течение одного рабочего дня

Из-за технических особенностей разместить в единой информационной системе (ЕИС) сведения о том, что контракт изменен или расторгнут, можно, только направив их в реестр контрактов. При этом нужно соблюдать срок, установленный для размещения таких данных в ЕИС. Согласноположениям Закона N 44-ФЗ он равен одному рабочему дню с даты соответствующего события.

Документ: Письмо Казначейства России от 10.03.2015 N 05-07-05/11

*В какие сроки по Закону N 44-ФЗ нужно направить в реестр контрактов сведения и документы, не отнесенные к гостайне?

02.09.2016

Юристу, кадровику от 2 сентября 2016 г.

02.09.2016

Срок госэкспертизы проектной документации можно продлить по заявлению застройщика

По общему правилу госэкспертиза проектной документации объектов капитального строительства проводится максимум 60 дней. С 1 сентября этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней. Соответствующее заявление вправе подать застройщик или технический заказчик. Ранее возможность продлить срок госэкспертизы не была предусмотрена.

Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 368-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)

Заказчик обязан оплатить услуги, если не обосновал отказ подписать акт об их оказании

Исполнитель направил заказчику акты об оказании услуг, но тот их не подписал, мотивированного отказа не заявил. В таком случае акты считаются принятыми, услуги подлежат оплате. Сходная позиция в судебной практике уже встречалась.

Документ: *Постановление АС Московского округа от 25.07.2016 по делу N А40-151387/2015

Как доказать, что услуги по договору возмездного оказания услуг предоставлены? (*Путеводитель по судебной практике)

Какие сведения нужно включить в акт об оказании услуг? (*Путеводитель по договорной работе)

Подрядчик не предоставил банковскую гарантию - заказчик вправе приостановить оплату работ

Стороны указали в договоре, что подрядчик предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию на период гарантийного срока. Они также предусмотрели: если это положение не соблюдено, заказчик может приостановить расчеты по договору. ВС РФ признал условие о порядке расчетов согласованным. Оно позволяло подрядчику получить оплату выполненных работ, когда он предоставит банковскую гарантию либо дождется истечения гарантийного срока.

Документ: *Определение ВС РФ от 25.08.2016 N 301-ЭС16-4469

Какая позиция по данному вопросу встречалась в судебной практике ранее? (*Путеводитель по судебной практике)

Как согласовать в договоре подряда срок оплаты работ? (*Путеводитель по договорной работе)

Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится на 1,5 тыс. руб.

Планируется, что за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации нужно будет заплатить 5 тыс. руб. Сейчас пошлинасоставляет 3,5 тыс. руб.

Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=53173)

Общественное обсуждение завершается 12 сентября 2016 года

Утвержден порядок, по которому объединение туроператоров должно сообщать о выбытии члена

Если туроператор в сфере выездного туризма перестал быть членом объединения туроператоров, то оно направляет в Ростуризм уведомление в электронной форме. Сделать это потребуется не позднее одного рабочего дня, следующего за датой, когда принято решение прекратить членство. В уведомлении указываются полные наименования объединения и туроператора, его ИНН, реестровый номер, дата иоснование для прекращения членства.

Документ: Приказ Минкультуры России от 06.06.2016 N 1539 (вступает в силу 6 сентября 2016 года)

Реализовывать алкоголь со "старыми" акцизными марками можно будет до сентября 2017 года

Правило касается алкогольной продукции с акцизными марками старого образца. Срок, в течение которого можно реализовывать эту продукцию, будет продлен до 1 сентября 2017 года. Сейчас установлено, что ее реализация допускается лишь до 1 сентября 2016 года.

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.08.2016 N 859 (вступает в силу 7 сентября 2016 года)

02.09.2016

Бухгалтеру от 2 сентября 2016 г.

02.09.2016

Налог на прибыль: плата за загрязнение среды признается расходом на последнюю дату периода

Материальные расходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду (квартальных авансовых платежей) нужно учитывать на последнее число налогового (отчетного) периода, за который производятся такие затраты.

Документ: *Письмо Минфина России от 08.08.2016 N 03-03-06/1/46432

Расходы на внедрение ЕГАИС можно учесть при расчете налога на прибыль

Глава 25 НК РФ позволяет включать в расходы затраты, связанные с внедрением единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Эти суммы учитываются в общем порядке.

Документ: *Письмо Минфина России от 08.08.2016 N 03-03-06/3/46373

Утверждена типовая форма трудового договора с работником микропредприятия

Форма предусматривает различные варианты заполнения отдельных пунктов договора. Это позволит учесть особенности труда каждого работника.

Утверждение типовой формы договора связано с тем, что с 2017 года работодатели-микропредприятия смогут полностью или частично отказаться принимать локальные нормативные акты. При этом условия по вопросам, которые по трудовому законодательству регулируются такими актами, потребуется вносить в трудовые договоры. Заключать договоры нужно будет на основе типовой формы.

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 (вступает в силу 1 января 2017 года)

За 2016 год медорганизации отчитаются по новой статформе об оказании помощи населению

Информацию по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению" ежегодно подаютгосударственные и муниципальные медорганизации независимо от ведомственной подчиненности. Новая форма отличается от прежней.

Одно из изменений касается срока подачи. Медорганизации, которые ведут деятельность в сфере ОМС, отчитываются перед территориальным фондом ОМС, органом исполнительной власти субъекта РФ с полномочиями в сфере охраны здоровья, а также перед вышестоящей организацией (ведомством) по подчиненности. Отчетность за 2015 год направлялась таким адресатам не позднее 1 февраля. Представить в этот срок отчетность за 2016 год по новой форме N 62 следует только в территориальный фонд ОМС. Подать сведения в региональный орган власти и вышестоящую организацию (ведомство) нужно в иной срок - не позднее 15 февраля 2017 года.

Документ: Приказ Росстата от 24.08.2016 N 445 (рассмотренная форма вводится в действие с отчета за 2016 год)

При учете залоговых платежей бюджетное учреждение указывает код поступления или выбытия

Правило касается и случаев, когда в бухучете и отчетности отражаются операции по перечислению, возврату задатков и обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе. Расходами или доходами учреждения такие операции не признаются. Для расчетов по ним используется счет 221005000 "Расчеты с прочими дебиторами". При этом в 15 - 17 разрядах номера счета указывается аналитический код поступлений (510) или выбытий (610).

Документ: *Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 02-06-10/45133

Какими проводками бюджетное учреждение отражает средства для обеспечения заявок? (* Путеводитель по бюджетному учету и налогам)

01.09.2016

Специалисту по Госзакупкам от 1 сентября 2016 г.

01.09.2016

Нужно расторгнуть госконтракт, если товар не соответствует требованиям документации

Эти изменения Закона N 44-ФЗ действуют с 1 сентября. Заказчик также обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке, когда товар не соответствует требованиям извещения.

Правило касается и случая, если поставщик представил недостоверную информацию о том, что товар отвечает требованиям извещения, документации.

У заказчика по-прежнему есть обязанность расторгнуть контракт, когда поставщик, подрядчик, исполнитель не соответствуют требованиям извещения, документации или сведения о таком соответствии недостоверны.

Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 365-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)

Заказчик не обязан предоставлять возможность заранее осмотреть место работ

Вывод Минэкономразвития обоснован тем, что обязанность предусмотреть в документации о закупке возможность провести для потенциальных участников предварительный осмотр места проведения работ Закон N 44-ФЗ не устанавливает.

Ведомство *отмечает, что допуск на объект, где будут выполняться работы, может создать для потенциального участника преимущества. Полагаем, такой допуск может нарушить принцип обеспечения равных условий для участников закупки.

Документ: *Письмо Минэкономразвития России от 11.04.2016 N ОГ-Д28-4438

01.09.2016

Юристу, кадровику от 1 сентября 2016 г.

01.09.2016

Сотрудник не доказал, что работодатель вынудил его уволиться, - договор расторгнут законно

Увольнение по инициативе работника допустимо, если он добровольно подает заявление об уходе. Когда истец утверждает, что написал заявление под давлением, он должен это доказать. Такого подхода придерживается Пленум ВС РФ. Если понуждение к увольнению не доказано, договор расторгнут правомерно.

Документ: Апелляционное *определение Московского городского суда от 22.06.2016 N 33-24130/2016

Как оформить увольнение по собственному желанию? (Путеводитель по кадровым вопросам)

В каких случаях работникам удалось доказать, что заявление об уходе подано под давлением? (<Путеводитель по трудовым спорам)

Техдокументы переданы не вовремя, но работы выполнялись - за просрочку придется заплатить

Нарушив сроки выполнения работ, субподрядчик уплатил неустойку. По его мнению, просрочка возникла из-за генподрядчика, который поздно предоставил техдокументацию и передал строительную площадку. Суд с этим не согласился.

Субподрядчик не доказал, что уведомил генподрядчика о приостановлении работ до того, как тот предоставит техническую документацию и передаст строительную площадку. Он продолжал выполнять работы. Соответственно, оправдывать просрочку нарушениями, допущенными генподрядчиком, нельзя.

Сходную позицию уже выражали многие суды, в частности ВАС РФ.

Документ: *Постановление АC Дальневосточного округа от 09.08.2016 по делу N А73-6996/2015

Обязан ли подрядчик уведомить заказчика в том числе о приостановлении работ? (Путеводитель по судебной практике)

Утверждена типовая форма трудового договора с работником микропредприятия

На момент подготовки материала документ, которым она утверждена, опубликован не был. Из положений документа следует, что он вступает в силу 1 января 2017 года.

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858

Профучастники РЦБ должны составлять отчетность по обновленным правилам и формам

С 1 сентября в некоторые формы, включая "Расчет размера собственных средств", внесены изменения. Частично обновился и порядок, согласно которому составляется и представляется отчетность. Кроме того, перечень форм отчетности и иной предусмотренной федеральными законами информации дополнился новыми формами.

Документ: Указание Банка России от 02.08.2016 N 4096-У (вступил в силу 1 сентября 2016 года, за исключением отдельных положений)

Минтруд разъяснил вопрос об указании в трудовом договоре норм выдачи смывающих средств

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте, указываются в трудовом договоре. По *мнению Минтруда, включать эти положения в договор не требуется, если работнику такие средства не предоставляются согласноТиповым нормам.

Документ: *Письмо Минтруда России от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-3000

В чем особенности выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств? (Путеводитель по кадровым вопросам)

Минюст впервые определил документы, подтверждающие право получить сведения из органов ЗАГС

Указано, чем подтверждается право получить в органах ЗАГС или МФЦ документы о госрегистрации актов гражданского состояния. Если нужны сведения об умершем, подтвердить заинтересованность в их получении могут в том числе свидетельство о заключении брака, завещание, справка об открытии наследственного дела.

Документ: Приказ Минюста России от 19.08.2016 N 194 (вступает в силу 6 сентября 2016 года)

01.09.2016

Бухгалтеру от 1 сентября 2016 г.

01.09.2016

Список кодов стандартных вычетов на детей может быть дополнен

ФНС предлагает ввести восемь новых кодов вычетов по НДФЛ на детей.

Новые коды - с 126 по 133 будут использоваться для вычетов, применяемых с 1 января 2016 года. Появление таких кодов связано с тем, что с 2016 года вступила в силу новая редакция положений НК РФ о вычетах на детей. Так, увеличился вычет на ребенка-инвалида.

Документ: Проект Приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=ListView#npa=53140)

Публичное обсуждение завершается 16 сентября 2016 года

Комиссионер не включает в базу по НДС компенсацию расходов на исполнение поручения

Вывод следует из постановления суда. Он указал, что суммы, полученные организацией в оплату расходов на исполнение комиссионного поручения, носят транзитный характер. Доходом или авансом комиссионера они не являются. А значит, такая компенсация не признается объектом налогообложения.

Документ: *Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.08.2016 по делу N А32-35378/2015

Лицо, не подавшее в инспекцию документы об освобождении от НДС, добилось разморозки счета

Инспекция заблокировала счет из-за того, что декларация по НДС не подана. Налоговый орган посчитал: организация не может применять освобождение, так как не выполнила условия для его использования. Она не направила вместе с уведомлением документы, подтверждающиесумму выручки.

По мнению судов первой и апелляционной инстанций, у инспекции не было оснований приостанавливать операции по счету. Они приняли во внимание, в частности, что документы, подтверждающие право на освобождение, организация представила в суд. Тот факт, что документы не прилагались к направленному в налоговый орган уведомлению, оказался несущественным.

Отметим: когда дело рассматривал суд первой инстанции, инспекция уже разблокировала счет. Это не повлияло на принятие судом решения о том, что приостановление незаконно.

Кассация оставила акты без изменения, сославшись на следующую позицию Пленума ВАС РФ. Лицам, фактически использовавшим освобождение, нельзя отказать в праве на него лишь из-за того, что уведомление и документы не представлены в установленный срок.

Документ: *Постановление АС Северо-Западного округа от 11.08.2016 по делу N А13-13254/2015

Каковы последствия в случае, когда уведомление и подтверждающие документы поданы не в срок? (*Путеводитель по налогам)

Сотрудник не доказал, что работодатель вынудил его уволиться, - договор расторгнут законно

Документ: Апелляционное *определение Московского городского суда от 22.06.2016 N 33-24130/2016

Как оформить увольнение по собственному желанию? (*Путеводитель по кадровым вопросам)

В каких случаях работникам удалось доказать, что заявление об уходе подано под давлением? (*Путеводитель по трудовым спорам)

Данные сводной отчетности искажены - штраф грозит получателю, а не главному распорядителю

Оштрафовать за искажение информации в бюджетной отчетности подведомственного учреждения ответственное лицо главного распорядителя нельзя. Это справедливо, если оно, формируя обобщенные показатели сводной и консолидированной отчетности, выполнилоИнструкцию N 191н.

То, что получатели бюджетных средств подали недостоверные сведения, можно обнаружить при проведении последующего финансового контроля, т.е. после составления сводной отчетности. Главный распорядитель должен уточнить сводную отчетность с некорректными данными. Эти действия, по мнению Минфина, не считаются нарушением порядка представления бюджетной отчетности, за которое установленаответственность.

Штраф за некорректное формирование отчета получателя бюджетных средств, которое привело к отражению в сводной отчетности искаженной информации, грозит руководителю получателя, ответственному за бюджетные учет и отчетность.

Документ: *Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 02-07-05/44911

Минфин привел проводки для учета учреждением разукомплектации основного средства

Разъяснения даны учреждениям, которые отражают в бухгалтерском учете разукомплектацию основного средства, являющегося отдельной инвентарной единицей.

При изменении данных бухучета согласно Инструкции N 157н разукомплектация такого объекта отражается по его первоначальной (балансовой) стоимости по дебету счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация", счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства". Одновременно нужно отразить принятие к учету новых инвентарных объектов, которые получены по результатам разукомплектации. Эта операция указывается по дебету счетов аналитического учетасчета 010100000 "Основные средства" и кредиту счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация", счета 040110172 "Доходы от операций с активами".

Документ: *Письмо Минфина России от 20.07.2016 N 02-07-10/42570

Как бюджетное или автономное учреждение ведет бухучет при разукомплектации основного средства? (* Путеводитель по бюджетному учету и налогам)

Как отразить в бюджетном учете разукомплектацию (частичную ликвидацию) основного средства? (*Путеводитель по бюджетному учету и налогам)

31.08.2016

Специалисту по Госзакупкам от 31 августа 2016 г.

31.08.2016

Рассчитывать неустойку исходя из стоимости этапа исполнения госконтракта неправомерно

Такой вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития. Они касаются случая, когда заказчик исчисляет пени и штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту поставщиком, подрядчиком, исполнителем.

Напомним, по Закону N 44-ФЗ размер пеней за просрочку исполнения обязательств по контракту, например, поставщиком не может быть менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты от цены контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему выполненных обязательств.

Документ: *Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1680

Как установить в госконтракте ответственность сторон? (*Путеводитель по договорной работе)

В отчет о закупках у субъектов малого бизнеса не вносятся данные о расторгнутых контрактах

Минэкономразвития указало: сведения о контрактах, которые были заключены с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями и расторгнуты без исполнения, нельзя включить в отчет об объеме закупок у этих лиц.

Документ: *Письмо Минэкономразвития России от 10.05.2016 N ОГ-Д28-6392

31.08.2016

Юристу, кадровику от 31 августа 2016 г.

31.08.2016

При сокращении не требуется предлагать сотруднику должности временно отсутствующих коллег

Если должность замещает работник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, она не считается вакантной.

Суд указал, что работодатель не обязан предлагать временно свободные должности сотруднику, увольняемому по сокращению численности или штата. Отметим: когда такие должности не предложены, суды, как правило, признают увольнение правомерным. Однако встречался ипротивоположный подход.

Документ: Апелляционное *определение Ставропольского краевого суда от 26.07.2016 по делу N 33-5032/2016

В чем особенности предложения работнику вакансий при сокращении? (*Путеводитель по кадровым вопросам)

Какие споры возникают, если при сокращении работнику не предложены вакантные должности? (*Путеводитель по трудовым спорам)

За исполнением решения третейского суда можно идти напрямую в арбитражный суд

Предварительно направлять претензию контрагенту для принудительного исполнения решения третейского суда не нужно. В данном случае гражданско-правовой спор отсутствует: третейский суд окончательно разрешил дело, а заявление о выдаче исполнительного листа связано с неисполнением этого решения.

К такому выводу пришел Арбитражный суд Московского округа. Вместе с тем в практике пока нет единого подхода. Так, Арбитражный суд Кировской области счел, что по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда необходимо соблюдать досудебный порядок (Определение от 08.06.2016 по делу N А28-6787/2016). Аналогичной позиции придерживается и Арбитражный суд Московской области (Определение от 19.08.2016 по делу N А41-36154/16).

Рассмотренный вопрос актуален, поскольку с 1 июня этого года по общему правилу досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров стал обязательным в арбитражном процессе.

Документ: *Постановление АС Московского округа от 21.07.2016 по делу N А40-132970/16

Какова первая практика судов по соблюдению претензионного порядка?

Железнодорожный перевозчик обязан сообщить о сроках перечисления суммы претензии

Перевозчик, например, грузов должен будет это сделать, если он частично или полностью удовлетворил претензию. Направляя заявителюуведомление о результатах ее рассмотрения, перевозчик известит о планируемых сроках перечисления признанной претензионной суммы.

Документ: Приказ Минтранса России от 31.03.2016 N 84 (вступает в силу 4 сентября 2016 года)

Условие договора о единовременной плате за пользование кредитом недействительно

В кредитном договоре была предусмотрена в том числе единовременная плата за пользование денежными средствами. По мнению банка, она взималась за предоставление кредита по более низкой процентной ставке.

При рассмотрении дела установлено, что эта плата фактически была комиссией за стандартные действия банка - открытие кредитной линии. Они не создавали для компании-заемщика дополнительного блага, не являлись самостоятельной услугой. Кассация подтвердила, что условие о единовременной плате недействительно.

Суды, в частности ВС РФ и ВАС РФ, уже неоднократно применяли вывод о том, что условия кредитного договора об уплате комиссии за совершение стандартных действий недействительны. Это касается действий, без которых банк не смог бы заключить и исполнить договор.

Документ: *Постановление АС Волго-Вятского округа от 29.07.2016 по делу N А28-9698/2015

Какие действия банка не признаются самостоятельной услугой, предоставляемой заемщику? (*Путеводитель по судебной практике)

Профучастники рынка ценных бумаг будут рассчитывать собственные средства по новому порядку

Для соискателей лицензии профучастника рынка ценных бумаг (РЦБ) новый порядок тоже обязателен. Им не будут руководствоватьсякредитные организации и юрлица, имеющие и лицензию профучастника РЦБ, и лицензию управляющей компании инвестиционных фондов (иных фондов). До 1 сентября в силе другие правила.

Документ: Положение Банка России от 19.07.2016 N 548-П (вступает в силу 1 сентября, за исключением отдельных положений)

Страница 1139 из 1201